Соглашение подобного вида стороны в обязательном порядке оформляют в письменной форме. Документ не нуждается в дополнительном проведении его государственной регистрации для вступления в юридическую силу. Если стороны настаивают, договор может быть удостоверен в нотариальной конторе у нотариуса.
Тестовая часть составляемого соглашения содержит детальное описание условий, на основании и в рамках которых будет осуществляться сотрудничество.
А именно, в соглашении необходимо обязательно предусмотреть такие условия:
- предмет совершаемой сделки (он заключается в действиях, которые агенту предстоит выполнить на условиях заключенного договора);
- период действия соглашения (этот пункт не относится к обязательным, поскольку агентский договор может быть оформлен и без четкого ограничения срока действия договоренности);
- обозначение, от чьего именно лица посредник будет проводить действия. Если посредник будет заключать сделки от собственного имени, то, соответственно, именно за ним будут закреплены установленные условиями сделки обязанности и права. Когда же действия будут проводиться от имени принципала, то в таком случае, обязанности и права будут возникать у него. Случай, обозначенный вторым, подразумевает необходимость оформления соответствующей доверенности на имя агента;
- порядок, в соответствии с которым агент будет предоставлять отчеты о проведенной им работе, и периодичность их составления. Заказчику следует знать, что предъявлять возражения (если таковые имеются) ему нужно до истечения 30 дней с того момента, как он получил очередной отчет. В противном случае, по умолчанию будет считаться, что каких-либо замечаний к документу нет;
- размер и порядок оплаты вознаграждения, причитающегося агенту;
- порядок, согласно которому происходит компенсация понесенных агентом затрат, при выполнении им поручений, оговоренных условиями агентского договора;
- установления запретов для агента или же принципала (или в общем для сторон) в отношении оформления подобных агентских соглашений с третьими лицами (это условие не относится к обязательным и может быть включено в текст договора по договоренности сторон);
- недопустимость использования агентом помощи, с привлечением субагентов. Если в условиях соглашения прямо не определено подобное требование, то агент сохраняет за собой право на свое усмотрение привлечь для выполнения возложенных на него обязанностей (осуществления действий) субагента, с целью своевременного и полного выполнения поручения заказчика, определенного соглашением;
- характер и объем ответственности участников соглашения, в случае нарушения ими договорных обязательств, а также при обстоятельствах преждевременного расторжения правоотношений.
Агентский договор на оказание услуг: образец
Образец договора здесь.
Агентский договор
на оказание услуг
г. Санкт-Петербург 17 августа 2016 года
ООО «МебельАрт», именуемое в дальнейшем Принципал, в лице генерального директора Заволжского Максима Павловича, действующего на основании устава ООО от 24 марта 2004 г., с одной стороны, и ООО «Представитель», именуемое в дальнейшем Агент, в лице генерального директора Буйнова Владимира Сергеевича, действующей на основании устава ООО от 27 августа 2010 г., вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет соглашения.
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Агент обязуется по поручению Принципала за вознаграждение совершить от своего имени и за счет Принципала юридическое (или фактическое) действие, заключить с третьими лицами сделки по закупке и/или реализации столярной продукции (далее — Товар).
Дополнительно Сторонами в поручениях Агенту согласовываются условия сделок, ассортимент, тип и объем закупаемого и/или реализуемого Товара, цена, сроки закупки и/или реализации Товара.
1.2. Агент заключает договор с третьими лицами от своего имени за счет Принципала, приобретает права и становится обязанным, даже если Принципал назван в договорах или вступил с третьими лицами в непосредственные отношения по исполнению договора.
2. Обязанности сторон.
2.1. Агент обязуется:
— охранять все (коммерческие, финансовые и другие) интересы Принципала;
— заключать от своего имени договоры на закупку/реализацию Товара;
— выполнять директивы Принципала в отношении условий сделок и расчетов по ним;
— немедленно информировать Принципала об изменении условий сделок либо об обстоятельствах, влияющих на их исполнение;
— не заключать с третьими лицами аналогичных Агентских договоров;
— в сроки, согласованные сторонами, предоставлять Принципалу отчеты об исполнении им настоящего Договора с приложением необходимых доказательств расходов, производимых им;
— оказывать содействие Принципалу в проведении переговоров с третьими лицами и участвовать в согласовании условий сделок.
2.2. Принципал обязан:
—. четко и своевременно информировать Агента о своих требованиях, касающихся условий выполнения последним юридических и иных действий, условий заключения сделок, путем направления Поручений;
— в случае изменения условий исполнения сделок или появления обстоятельств, влияющих на их исполнение, немедленно давать Агенту указания по порядку выполнения;
— выделять Агенту необходимые средства для закупки Товара;
— принимать представленные Агентом отчеты;
— своевременно и полностью выплатить Агенту вознаграждение, размер которого согласовывается Сторонами дополнительно, а также оплатить Агенту расходы, понесенные последним в связи с исполнением поручений Принципала;
— совместно с Агентом изыскивать пути улучшения работы;
— передавать Агенту поручения о поиске определенного контрагента.
3. Порядок выполнения работ.
3.1. Принципал направляет Агенту письменное поручение о заключении договора с третьими лицами на закупку либо реализацию Товара с указанием всех необходимых условий сделки, после чего Агент немедленно начинает работу по выполнению поручения Принципала.
Поручение может быть дано Принципалом путем использования почтовой (телеграфной, телефонной, электронной, факсимильной и иной) связи.
3.2. Выполнив поручение, Агент обязан направить Принципалу отчет о проделанной работе, с указанием всех условий и сумм закупленного/реализованного Товара, а также документы, подтверждающие произведенные расходы.
3.3. Агент составляет и направляет отчет Принципалу о проделанной работе в течении 3 (трех) календарных дней по итогам исполненного поручения либо до 28 числа месяца, следующего за отчетным.
3.4. При наличии возражений по отчетам Принципал сообщает о них Агенту в течение 30 (тридцати) дней со дня получения отчета. При отсутствии возражений в указанный срок отчет считается принятым и одобренным Принципалом.
3.5. Поручение Принципала и Отчет Агента являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Агентский договор на аренду недвижимости.
Как составить агентский договор между юридическим и физическим лицом, читайте тут.
Как составить агентский договор на оказание посреднических услуг, читайте по ссылке: https://o-nedvizhke.ru/dokumenty/dogovory/agentskij-dogovor-na-okazanie-posrednicheskix-uslug-s-fizicheskim-licom.html
4. Порядок расчетов.
4.1. По итогам утверждения Принципалом отчета об исполнении поручения Агенту выплачивается вознаграждение.
Размер вознаграждения согласовывается сторонами дополнительно, путем направления Агенту отдельного поручения Принципала и/или заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору о размере (порядке и условиях) агентского вознаграждения. При отсутствии возражения Агента вознаграждение устанавливается Принципалом и сообщается Агенту в основном поручении.
Расчеты с Агентом могут производиться как в денежной форме, так и путем передачи ценных бумаг, векселей.
4.2. Право на получение вознаграждения за выполненное поручение возникает у Агента после утверждения отчета Принципалом в сроки, согласованные Сторонами.
4.3. Принципал обязуется возместить Агенту все необходимые расходы по организации транспортировки Товара транспортом, по организации хранения Товара, а также иные расходы, понесенные Агентом при выполнении поручения Принципала.
5. Ответственность сторон.
5.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему договору должна без промедления устранить нарушения или принять меры к устранению последствий. В случае невыполнения обязанностей Стороны несут имущественную ответственность.
5.2. При возникновении убытков вследствие ненадлежащего исполнения данного соглашения виновная сторона несет ответственность в размере нестоящего ущерба.
5.3. Все споры по настоящему соглашению решаются путем переговоров.
5.4. В случае невозможности урегулирования возможных споров по настоящему соглашению или в связи с ним путем переговоров такие споры будут рассмотрены в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6. Форс-мажор.
6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, в результате чего становиться невозможно полное или частичное исполнение любой из Сторон обязательств по настоящему соглашению, а именно: пожара, стихийных бедствий, аварий, военных операций любого характера, запрета и ограничений на импортно-экспортные операции, распоряжений и запретов государственных органов или других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязанностей по настоящему соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 5 календарных дней по их наступлении, уведомить другую сторону о предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и будет действовать до «25» июня 2017 г. Срок его действия автоматически продлевается на аналогичный срок, если ни одна из сторон не уведомит другую об отказе от Договора за 20 (двадцать) дней до даты прекращения его действия.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в 10-дневный срок после предоставления одной из сторон письменного извещения в случае неисполнения другой стороной своих обязательств по договору.
7.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
7.4. Договор будет считаться прекратившим свое действия после урегулирования всех расчетов между Принципалом и Агентом.
7.5. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон:
- Юридический адрес: 389801, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 381/2;
- Почтовый адрес: 389801, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 381 кв.2;
- Телефон/факс: (382) 932-91-01;
- ИНН/КПП: 8388298348/388239833;
- Расчетный счет: 32399792082038492034;
- Банк: ПАО «БанкБрок»;
- Корреспондентский счет: 38832978390283493045;
- БИК: 3823803044;
_______________/М.П. Заволжский/
- Юридический адрес: 389802, г. Санкт-Петербург, ул. Санаторная, 188/2;
- Почтовый адрес: 389802, г. Санкт-Петербург, ул. Санаторная, 188/2;
- Телефон/факс: (382) 621-62-41;
- ИНН/КПП: 3788723982/388237234;
- Расчетный счет: 38823782973492083492;
- Банк: ПАО «БанкБрок»;
- Корреспондентский счет: 83827937934920349234;
- БИК: 388239293;
_______________/В. С. Буйнов/
Агентский договор на оказание услуг: бланк
Бланк договора здесь.
Агентский договор
на оказание услуг
г. __________________ ___ _______ 20__ года
__________________________________, именуемое в дальнейшем Принципал, в лице _____________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем Агент, в лице ____________________________________, действующей на основании _____________, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет соглашения.
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Агент обязуется по поручению Принципала за вознаграждение совершить от своего имени и за счет Принципала юридическое (или фактическое) действие, заключить с третьими лицами сделки по закупке и/или реализации _____________ продукции (далее — Товар).
Дополнительно Сторонами в поручениях Агенту согласовываются условия сделок, ассортимент, тип и объем закупаемого и/или реализуемого Товара, цена, сроки закупки и/или реализации Товара.
1.2. Агент заключает договор с третьими лицами от своего имени за счет Принципала, приобретает права и становится обязанным, даже если Принципал назван в договорах или вступил с третьими лицами в непосредственные отношения по исполнению договора.
2. Обязанности сторон.
2.1. Агент обязуется:
— охранять все (коммерческие, финансовые и другие) интересы Принципала;
— заключать от своего имени договоры на закупку/реализацию Товара;
— выполнять директивы Принципала в отношении условий сделок и расчетов по ним;
— немедленно информировать Принципала об изменении условий сделок либо об обстоятельствах, влияющих на их исполнение;
— не заключать с третьими лицами аналогичных Агентских договоров;
— в сроки, согласованные сторонами, предоставлять Принципалу отчеты об исполнении им настоящего Договора с приложением необходимых доказательств расходов, производимых им;
— оказывать содействие Принципалу в проведении переговоров с третьими лицами и участвовать в согласовании условий сделок.
2.2. Принципал обязан:
—. четко и своевременно информировать Агента о своих требованиях, касающихся условий выполнения последним юридических и иных действий, условий заключения сделок, путем направления Поручений;
— в случае изменения условий исполнения сделок или появления обстоятельств, влияющих на их исполнение, немедленно давать Агенту указания по порядку выполнения;
— выделять Агенту необходимые средства для закупки Товара;
— принимать представленные Агентом отчеты;
— своевременно и полностью выплатить Агенту вознаграждение, размер которого согласовывается Сторонами дополнительно, а также оплатить Агенту расходы, понесенные последним в связи с исполнением поручений Принципала;
— совместно с Агентом изыскивать пути улучшения работы;
— передавать Агенту поручения о поиске определенного контрагента.
3. Порядок выполнения работ.
3.1. Принципал направляет Агенту письменное поручение о заключении договора с третьими лицами на закупку либо реализацию Товара с указанием всех необходимых условий сделки, после чего Агент немедленно начинает работу по выполнению поручения Принципала.
Поручение может быть дано Принципалом путем использования почтовой (телеграфной, телефонной, электронной, факсимильной и иной) связи.
3.2. Выполнив поручение, Агент обязан направить Принципалу отчет о проделанной работе, с указанием всех условий и сумм закупленного/реализованного Товара, а также документы, подтверждающие произведенные расходы.
3.3. Агент составляет и направляет отчет Принципалу о проделанной работе в течении _________ календарных дней по итогам исполненного поручения либо до _________ числа месяца, следующего за отчетным.
3.4. При наличии возражений по отчетам Принципал сообщает о них Агенту в течение _________ дней со дня получения отчета. При отсутствии возражений в указанный срок отчет считается принятым и одобренным Принципалом.
3.5. Поручение Принципала и Отчет Агента являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Порядок расчетов.
4.1. По итогам утверждения Принципалом отчета об исполнении поручения Агенту выплачивается вознаграждение.
Размер вознаграждения согласовывается сторонами дополнительно, путем направления Агенту отдельного поручения Принципала и/или заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору о размере (порядке и условиях) агентского вознаграждения. При отсутствии возражения Агента вознаграждение устанавливается Принципалом и сообщается Агенту в основном поручении.
Расчеты с Агентом могут производиться как в денежной форме, так и путем передачи ценных бумаг, векселей.
4.2. Право на получение вознаграждения за выполненное поручение возникает у Агента после утверждения отчета Принципалом в сроки, согласованные Сторонами.
4.3. Принципал обязуется возместить Агенту все необходимые расходы по организации транспортировки Товара транспортом, по организации хранения Товара, а также иные расходы, понесенные Агентом при выполнении поручения Принципала.
5. Ответственность сторон.
5.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему договору должна без промедления устранить нарушения или принять меры к устранению последствий. В случае невыполнения обязанностей Стороны несут имущественную ответственность.
5.2. При возникновении убытков вследствие ненадлежащего исполнения данного соглашения виновная сторона несет ответственность в размере нестоящего ущерба.
5.3. Все споры по настоящему соглашению решаются путем переговоров.
5.4. В случае невозможности урегулирования возможных споров по настоящему соглашению или в связи с ним путем переговоров такие споры будут рассмотрены в Арбитражном суде г. _____________.
6. Форс-мажор.
6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, в результате чего становиться невозможно полное или частичное исполнение любой из Сторон обязательств по настоящему соглашению, а именно: пожара, стихийных бедствий, аварий, военных операций любого характера, запрета и ограничений на импортно-экспортные операции, распоряжений и запретов государственных органов или других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязанностей по настоящему соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 5 календарных дней по их наступлении, уведомить другую сторону о предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и будет действовать до «__»____________20__г. Срок его действия автоматически продлевается на аналогичный срок, если ни одна из сторон не уведомит другую об отказе от Договора за __________ до даты прекращения его действия.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в ____________-дневный срок после предоставления одной из сторон письменного извещения в случае неисполнения другой стороной своих обязательств по договору.
7.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
7.4. Договор будет считаться прекратившим свое действия после урегулирования всех расчетов между Принципалом и Агентом.
7.5. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон:
Агентский договор подряда
Бланк договора здесь.
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
г. Челябинск «____» ____________ 2010 г.
______________________________, в лице _________________________________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _____________________________________, в лице __________________________________., действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнять по заданию Заказчика следующую работу — изготовление ____________________________________________,именуемых в дальнейшем Изделия и передавать данные Изделия Заказчику, а Заказчик обязуется своевременно принимать и оплачивать изготовленные Изделия.
1.2. Изделия выполняются в соответствии с чертежом (Приложение 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Изготовление Изделий производится партиями на основании Заявок Заказчика, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Путем подписания Заявки согласовываются следующие условия договора:
— количество Изделий;
— цена за единицу;
— срок начала работ по изготовлению Изделий;
— срок окончания работ по изготовлению Изделий;
Заявка подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.
(Примечание к разделу: условие договора о выполняемых по договору работах должно быть указано очень точно. Во многих случаях целесообразно составлять смету работ, выполняемых по договору, в которой должны быть подробно указано все то, что подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика в рамках данного договора.
Кроме того, обязательно должны быть указаны сроки начала и окончания работ. К договору так же может быть приложен календарный план, содержащий даты окончания и сдачи отдельных этапов работ.
Если все вышеназванные условия условие о указаны не достаточно точно, договор будет считаться незаключенным, в соответствии со ст. 432 ГК РФ, даже если он подписан и на нем стоят все печати. Незаключенность договора выражается в том, что при рассмотрении спора между сторонами, суд фактически вынужден игнорировать условия данного договора.
Последствия незаключенности договора непредсказуемы для обеих сторон. Как правило, от этого страдает та сторона, которая выполняет свои обязательства по договору раньше. Например, заказчик, если он вносит предоплату, или подрядчик, если оплата производится по окончании работ. При незаключенности договора судебная защита усложняется, пострадавшая сторона теряет возможность взыскания договорных неустоек и штрафных санкций. Чтобы этого не допустить, обращайте внимание на правильное составление договора.)
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.2. Каждая партия Изделий оплачивается двумя платежами:
— первый платеж в размере ______% стоимости партии Изделий производится не позднее 2х банковских дней с момента подписания сторонами соответствующей Заявки;
— второй платеж в размере __________% стоимости партии товара производится не позднее 2х банковских дней после получения от Подрядчика уведомления о готовности партии Изделий.
2.3. В случае просрочки выплаты Заказчиком первого платежа Подрядчик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать начало и окончание работ на период просрочки внесения первого платежа.
2.4. В случае просрочки выплаты Заказчиком второго платежа Подрядчик в соответствии с правилами ст. 328 ГК РФ вправе задержать отгрузку Изделий Заказчику до поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика
2.4. Заказчик вправе отказаться от договора в любое время, при этом он обязан оплатить фактически произведенные Изделия по цене, согласованной в Заявке. Заказчик обязан произвести оплату в течение 3 (трех) банковских дней с момента направления Подрядчику уведомления об отказе от Договора.
3. ПРИЕМКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
3.1. Приемка готовых Изделий производится на складе Заказчика по Акту сдачи выполненных работ. Приемка производится с участием уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика.
3.2. При обнаружении скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены в момент приемки, Заказчик вправе предъявить претензии Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с даты получения заказа. Изделия, признанные обеими Сторонами браком, подлежит замене Подрядчиком за свой счет.
(Примечание к разделу: Приемка – это один из самых важных разделов договора подряда. От того, насколько описание приемки в договоре соответствует фактическому порядку приемки, принятому на Вашем предприятии зависит возможность предъявления претензий в будущем.
Кроме того, для Подрядчика очень желательно предусмотреть в договоре порядок односторонней сдачи работ в случае, если Заказчик будет уклоняться от приемки. Отсутствие в договоре соответствующих условий может привести к невозможности взыскать деньги за выполненную работу).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. В случае ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства.
4.2. Споры и разногласия при исполнении настоящего договора подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. (Примечание: желательно указать Арбитражный суд своего региона).
4.3. В случае нарушения срока исполнения заказа Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает пени в размере 0,1% от суммы неисполненного за каждый день просрочки.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ________________________________ года. Истечение срока действия договора не освобождает стороны от уже принятых на себя обязательств.
5.2. Договор может быть расторгнут по заявлению одной из сторон при ненадлежащем исполнении встречной Стороной своих договорных обязательств. Сторона расторгающая договор обязана незамедлительно уведомить другую сторону о расторжении договора.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме.
6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Юридический адрес:
Россия, _________________________
Связь: тел./факс: ____________________________
ИНН ____________________,
КПП _________________, ОГРН _________________
Банковские реквизиты:
Юридический адрес:
Россия, ______________________________
Связь: тел./факс: ____________________________
ИНН ____________________,
КПП _________________, ОГРН _________________
Банковские реквизиты:
ПОДПИСИ СТОРОН:
Подрядчик: : ______________________
Заказчик: _________________________